leZartiZansdumo... 的个人资料leZartiZansdumonde照片日志列表更多  |  工具 帮助 |
Welcome @ leZartiZansdumonde Réseau International d'artisanat Hasler Polano
Bonjour et bienvenu sur le réseau international leZartiZansdumonde.
Amateur d'artisanat traditionnel et contemporain, découvrez sur ce show room en ligne et en avant première
les toutes dernières collections et créations des Maître Artisans membres du réseau.
Nous sommes avant tout spécialiste de la « Dinanderie », du cuivre et des alliages de cuivre et vous présentons ici les collections réalisées par les Maîtres Artisans Dinandier du Mexique et du Maroc, comportant un large choix de vasques à encaster ou à poser, ainsi qu'une gamme assortie de robinetterie & fournitures artisanales dédiées au cuivre et alliages de cuivre. Nous garantissons un cuivre de haute qualité (99% cuivre 1% nickel) et une fabrication artisanale originale, sur-mesure et fidèle à vos critères & choix de coloris & de finition.
A découvrir également sur ce Show-room, de nombreuses créations originales en provenance des quatres coins du monde.
Nous sélectionnons pour vous la plus belle qualité de confection et de finition, et vous apportons chaques saisons le meilleur des créations artisanales traditionnelles et contemporaines, issues de l’imagination et du savoir-faire de nos maîtres artisans.
Retrouvez tous les catalogues, les boutiques en ligne et les informations utiles sur les sites Internet : www.lezartizansdumonde.org & www.lesartisansdumonde.org www.copperwork.fr & www.copperwork.org
Professionnels et Artisans, en adhérant à l'association Peuple du Monde et en rejoignant le réseau leZartiZansdumonde vous bénéficiez, en plus d'une promotion annuel sur tous nos sites, de notre support continue dans vos activités. Nos ressources comprennent les adhésions des membres Artisans et les sponsors des partenaires du réseau comme Novica, Bien manger.com, Aquarelle & Aquarelle Gourmande, Master Italian Craftmen "Italian Heels", Swarovsky et National Geographic parmis d'autres, et nous permettent de financer d'une part la promotion de tous les membres du réseau et d'autre part de supporter les artisans ne bénéficiant pas de système informatique ou de réseau Internet leur permettant d'assurer eux même leur promotion.
En tant que membre Artisans, vous participez et contribuez ainsi à l'entre-aide et au soutien apportés aux artisans isolés pour une gestion équitable et des perspectives de développement appropriés à vos activités artisanales.
Espérant vous compter bientôt parmi les professionnels et particuliers nous ayant déjà fait confiance, nous restons à votre entière disposition, pour tout devis ou demande d'informations, aussi n'hésitez pas à nous joindre par Email, fax ou téléphone.
S. Polano N.Hasler
[About Peuple du Monde A.C.T.E.] [Adhésion VOYAGEURS] [Adhésion PROS & ARTISANS] [Statuts & adhésion PDF]
Paris – Zürich +41(0)78 757 13 44
Regensbergstrasse 120 CH-8050 Zürich Suisse
Membre de l'association Peuple du Monde ® loi 1901
déclarée le 15 Janvier 2002 Paris N°02/014900152641P
© 2004-2008 syl vie communication multimédia
Sites hébergés par 1 & 1 Internet Développé par syl vie © copyright 2004 2008 Artisans Dinandier au Maroc & au MexiqueAu Maroc & Au Mexique
La dinanderie est la fabrication artisanale d'objets en cuivre et plus généralement, la production d'objets artisanaux par martelage de feuilles de métal. La dinanderie a connu une certaine évolution et plus particulièrement depuis le XIIème siècle et est réalisée dans les centres urbains tel au Mexique et dans villes séculaires tel que Fès au Maroc. La dinanderie en maillechort argenté se fabrique uniquement à Fès et Marrakech. Les différents matériaux utilisés sont l’argent, le cuivre rouge, le cuivre jaune (laiton), le bronze, le maillechort argenté (alliage cuivre, zinc, nickel), le ruolz (métal argenté). Les pièces découpées sont chauffées et martelées. Les objets sont soit ciselés, moulés, polis, ou bien gravés au burin ou au poinçon. L'architecture des palais et mosquées a également souvent recours à cet art. On retrouve ainsi différents Types de dinanderie : Dinanderie relative aux ustensiles : plateaux, mortiers, théières, aiguières, brasero, marmites, chaudrons, accessoires de cheminée… Dinanderie relative au bâtiment : heurtoirs, verrous, revêtements de porte, poutres... Dinanderie relative à la lustrerie : lustres, lanternes, chandeliers… Dinanderie (maillechort argenté) :brûle-parfum, aspersoirs, présentoirs…
Le cuivre : symbole Cu, densité 8,9, température de fusion environ 1100 degrés C. C'est un métal de couleur brun rouge, ductile et malléable. Il est bon conducteur de la chaleur et de l'électricité. Pur, il se travaille au marteau, peut être repoussé au tour, mais il ne peut être fondu qu'en alliage. Minerai principal: la chalcosine.
Le laiton : (cuivre jaune) Alliage de couleur jaune composé de cuivre et de zinc. Il peut contenir également du plomb, de l'étain, du nickel en faibles proportions. Il peut être fondu, mis en forme au marteau ou tréfilé. Il fut le principal métal de dinanderie.
Le maillechort : Alliage inoxydable de couleur blanche composé de cuivre (60%), de zinc (20%) et de nickel (20%). Son aspect ressemble à celui de l'argent, il est souvent employé en orfèvrerie, fondu, battu ou estampé, il sera ensuite doré ou argenté.
Le bronze : Alliage de cuivre et d'étain, mais d'autres métaux comme l'aluminium ou le zinc peuvent rentrer dans sa composition. Le bronze de cloche est un alliage cuivre/étain (20 à 25%). Les plus anciens bronzes connus datent du Vème millénaire en Europe de l'est.
Le dinandier travaille le métal en feuille et à froid comme l'orfèvre, le chaudronnier, le carrossier. Pour déformer le métal en feuille (mise en forme) le dinandier dispose de deux procédés : l'emboutissage et la rétreinte. Quelle que soit la technique utilisée le dinandier devra avant tout définir les dimensions et la forme de sa feuille de métal (flan). Suivant la complexité de la pièce à fabriquer le calcul sera plus ou moins compliqué. Puis il tracera la forme du flan sur la plaque de métal de son choix, suivant un gabarit ou au compas tout simplement. Il découpera la feuille de métal à l'aide de cisailles. L'épaisseur des feuilles utilisée par les dinandiers va de 8 à 20/10ème de mm, suivant les dimensions de la pièce et la finition envisagée. L'épaisseur la plus courante est certainement le 12/10 pour le cuivre et ses alliages et 16/10 pour l'étain.
Membre de l'association Peuple du Monde ® loi 1901
déclarée le 15 Janvier 2002 Paris N°02/014900152641P
© 2004-2008 syl vie communication multimédia
Sites hébergés par 1 & 1 Internet Développé par syl vie © copyright 2004 2008 David Solano Guizado - Tailleur de pierre (Pérou)David Solano Guizado - Taillleur de Marbre & d'Onyx
David Solano Guizado, né au Pérou le 1 janvier 1976, s'est depuis toujours sentit toujours une passion innée pour la nature et sa région où abonde de magnifiques pierres tel que l'onyx et le marbre travertine, qui l'inspire énormément.. "Quand j'étais enfant, nous avions des animaux - des vaches, le mouton et des béliers - et je passais des jours entiers en haut dans les pâturages de montagne les faisant paître," se rappelle-t-il. "C'est là que je suis d'abord entré en contact avec les pierres, que je les rassemblerais et les taillais. J'ai aimé voir comment la pierre pouvait être formée et j'ai commencé à créer des objets afin de les mettre en valeur. En fin de compte, chaque pierre est séduisante. En les travaillant, vous pouvez découvrir leur vraie beauté."
Nous avons découvert David Solano Guizado en 2008 et ne cessont depuis de soutenir son admirable travail en achetant ses oeuvres. Nous souhaiterions maintenant pouvoir le faire directement aussi nous avons décidé de nous rendre sur place au Pérou afin de le rencontrer et de lui apporter le support (Accès téléphone & Internet, support logistic pour la packaging et le transport...) dont il à besoin pour pouvoir communiquer, se faire connaître et faire connaître son travail de tailleur de pierres et ses splendides vasques de marbre & d'onyx, afin qu'il puisse en vivre dignement et en faire vivre sa famille et les siens. L'association Peuple du Monde organise le voyage et vous invite à le soutenir notament en achetant une des vasques de David Solano Guizado sur les site du réseau leZartiZandumonde ou tout simplement par un don qui aidera à financer le déplacement de 2 des membres de l'association pour la rencontre.
Si vous souhaitez vous aussi contribuer à ce projet vous pouvez par un simple don aider au financement du déplacement au Pérou pour la 1ère rencontre avec David Solano Guizado. Les dates du déplacement seront fixées et publiés dès que nous aurons réunis la somme nécessaire au financement et les photos et/ou vidéos de cette rencontre seront publiés sur le Blog dès notre retour. Merci par avance de votre contribution au projet que vous pouvez notament déduire de vos impots en remplissant les champs appropriés de votre déclaration de revenus et en y joignant le reçu de votre don.
 [About Peuple du Monde A.C.T.E.] [Adhésion VOYAGEURS] [Adhésion PROS & ARTISANS] [Statuts & adhésion PDF]
Membre de l'association Peuple du Monde ® loi 1901
déclarée le 15 Janvier 2002 Paris N°02/014900152641P
© 2004-2008 syl vie communication multimédia
Sites hébergés par 1 & 1 Internet Développé par syl vie © copyright 2004 2008 Aziz Baskou - Tadelakeur (Suisse & Maroc) Réseau International d'artisanat Hasler Polano
presente
Aziz Baskou - Maître Artisan Tadelakeur
 CHANTIER EN SUISSE ET EN FRANCE (SUD/EST)
"Né le 22 Octobre 1970 à casablanca dans une famille Berbere de Ouarzazate, Aziz Baskou est depuis une dizaine d´années un Maalem artisan en Tadelakt ayant un brillant parcours. Après ses études en sciences economiques, il accompagnait son oncle grand maalem de tadelakt sur un chantier et c'est en 1987 que tout commence. Dès que le temps le lui permettait il se rendait sur un chantier de Tadelakt afin d´apprendre et de perfectionner sa technique en corrigeant la moindre de ses erreurs qui n´échappaient pas aux critiques incessantes mais néanmoins constructives de son oncle et qui lui ont valu au final une excelente formation, l'apprentissage de la discipline et le respect d'un art séculaire. C'est ainsi que le Tadelakt est devenu une véritable passion. Dans la maison familiale et chose rare à l'époque il à une chambre pour lui seul à la cave où il realise des préparations de Tadelakt de toutes les couleurs qu'il applique ensuite sur ses murs. Son espace étant limité aux quatres murs de sa chambre il lui fallu donc l'optimiser et le réutiliser à volonté ce qui ne s'est pas fait sans le sacrifice de chacune de ses oeuvres devenus ainsi éphémères tout en construisant les fondations de sa technique et de son art. En 1999 il decide de demissionner de son poste de controleur dans la banque of america (banque privée) de Dubai et commence à réaliser son rêve de faire connaitre le Tadelakt traditionnel Marocain en le réalisant dans differentes résidences privées au Maroc, aux Emirats Arabes Unies puis en Suisse où il a l'habitude depuis son enfance de venir passer les vacances d´été en Famile. Aujourd´hui installé en Suisse dans le canton de Vaud à Payerne ou il a son bureau et un depot à Fribourg, Aziz Baskou réalise et vous fait découvrir et partager cet art séculaire qu'est le Tadelakt traditionel du Maroc. Fière de sa culture et de ses traditions héritées, il sait aussi s'enrichir et s'inspirer d'environnement et d'architectures classiques ou contemporaines. Toujours ouvert à de nouvelles idées et prêt à tenter de nouvelles expériences, Aziz Baskou s'est laissé séduire par notre proposition d'un "Mariage du Tadelakt, du Marbre et de l'Onyx" à travers son travail et celui de David Solano Guizado, Tailleur de pierre au Pérou que nous avons découvert en 2008. Aziz Baskou est aussi le 1er artisan du réseau contribuant ainsi à l'aide à la promotion d'un confrère plus isolé et nous sommes fière de le compter parmi les membres du réseau leZartiZansdumonde."
 Tel : +41 (0) 76 534 5250 / +41 (0)26 660 01 48 - Email: tadelakt@lezartizansdumonde.ch - Show Room [About Peuple du Monde A.C.T.E.] [Adhésion VOYAGEURS] [Adhésion PROS & ARTISANS] [Statuts & adhésion PDF]
Membre de l'association Peuple du Monde ® loi 1901
déclarée le 15 Janvier 2002 Paris N°02/014900152641P
© 2004-2008 syl vie communication multimédia
Sites hébergés par 1 & 1 Internet Développé par syl vie © copyright 2004 2008 Clothilde Bernair - Tadelakeur (Belgique) Réseau International d'artisanat Hasler Polano
presente
Clothilde Bernair
Maître Artisan Tadelakeur
 CHANTIER EN BELGIQUE ET EN FRANCE (NORD/OUEST)
"Licenciée en Archéologie à l'Université de Lyon, Clothilde Bernair étudie la Peinture décorative à l’Institut Van Der Kelen de Bruxelles. Elle poursuit sa formation d'artisan décoratrice par l’apprentissage du plafonnage traditionnel, à l'INFAC (Bxl). Elle est une des premiers artisans belges partis se former à la technique du Tadelakt auprès des maîtres, sur des chantiers de la Medina de Marrakech, au Maroc. Elle suit les cours de l'Institut du Patrimoine "La Paix-Dieu" à Amay (B). Elle participe activement à des projets visant à faire connaître le tadelakt, à l'école du bâtiment de Schaerbeek, aux bains de Forest -dédié aux artistes, et au premier show-room "tadelakt" belge. Elle encourage les échanges entre artisans et professionnels de la chaux. Elle organise des formations en atelier et sur chantier. Clothilde Bernair sous-traite pour des décorateurs, entrepreneurs et architectes, tout en réalisant du tadelakt pour des particuliers et des professions libérales. Bien qu'elle se soit adaptée à des techniques et matériaux divers, son "fer de lance" reste le tadelakt traditionnel de Marrakech. Son travail est mentionné à plusieurs reprises dans les revues de décoration. Hormis salles d'eau et intérieurs en tadelakt, Clothilde Bernair réalise patines, imitations de bois, marbres et trompes-l'oeil."
Initiation au Tadelakt:le stage d’initiation de Clothilde Bernair vous permettra de découvrir la technique du tadelakt sur surfaces planes, de sa réalisation à sa finition. En option, préliminaire au stage, vous pourrez apprendre comment préparer un support en vue d’y réaliser un tadelakt, par l’application d’un enduit préparatoire, sur surface plane également. Le tadelakt étant une technique de plafonnage traditionnel requérant de la pratique, après ce stage, vous serez en mesure de pouvoir vous entraîner sur murs et surfaces planes avant de pouvoir réaliser des pièces d’eau. Coût : Préparation des supports (en option) : 80 euros Stage initiation : 220 euros Coût kit tadelakt (galet, taloche en bois, plastique de lissage) : 15 euros
PerfectionnementCe stage vous permettra d’approfondir le précédent et d’assimiler la technique si elle vous a plu, ainsi que découvrir comment appliquer l’enduit d’accrochage et réaliser le tadelakt sur des surfaces présentant angles et arrondis. Il sera également abordé la recherche et l’échantillonnage de teintes. Un entraînement restera nécessaire avant de réaliser des surfaces soumises à l’humidité. Il est réservé aux personnes ayant participé au stage d’initiation. Coût : 325 euros Le participant apportera un ou plusieurs supports de son choix : pot de fleurs en terre cuite non vernissée (minimum 25 cm de diamètre), bloc Ytong sculpté (formes simples) , évier en fonte…
Informations généralesLes stages ont lieu en Belgique, au 44 rue Melpomène à Molenbeek et sont limités à 4 participants. Pour tous les stages, il est recommandé d’apporter des vêtements de travail et des gants en latex résistants. Horaires : Donnés à titre indicatif, une certaine flexibilité est nécessaire selon les temps de séchage et la rapidité d’apprentissage et d’exécution des participants Modalités de paiement : Pour confirmer votre inscription, veuillez verser un acompte de 35% en précisant le stage et l’option éventuelle, Le solde sera payé le premier jour du stage. Veuillez également nous informer par e-mail de votre projet et des attentes que vous avez de ce(s) stage(s) et questions éventuelles. Un suivi personnalisé sur chantier peut être envisagé après les deux stages. Un stage sur la réalisation de sols en tadelakt et/ou de grafite (motifs gravés) dans le tadelakt peuvent être organisés sur demande. Clothilde Bernair réalise également vos travaux et chantier de Tadelakt. Tel : +32 (0) 477 98 45 57 - Email: tadelakt@lezartizansdumonde.com - Show Room - Web: www.sablerouge.be
[About Peuple du Monde A.C.T.E.] [Adhésion VOYAGEURS] [Adhésion PROS & ARTISANS] [Statuts & adhésion PDF]
Paris – Zürich +41(0)78 757 13 44
Regensbergstrasse 120 CH-8050 Zürich Suisse
Membre de l'association Peuple du Monde ® loi 1901
déclarée le 25 Janvier 2002 Paris N°02/014900152641P
© 2004-2008 syl vie communication multimédia
Sites hébergés par 1 & 1 Internet Développé par syl vie © copyright 2004 2008 News & Promos Réseau International d'artisanat Hasler Polano
De nouveaux articles et promotions sont ajoutés ici chaque saison avant d'être publiés dans les catalogues PDF. N'hésitez pas à consulter régulièrement le Show-room pour voir les nouvelles créations et promotions des artisans du réseau et accéder au code promo valable chez nos partenaires.
PROMOTIONS EN COURS CHEZ LEZARTIZANSDUMONDE
Ref: PRO001 Vasque en laiton - bonde, trop-plein et filtre inclus
Forme rectangulaire, finition martelé léger, bord plat finit courbé
Longueur 48.5cm Largeur 38.5 cm Hauteur 14cm Profondeur int. 10.5cm
Prix : 395 € hors frais de livraison - Commande uniquement par Email/Fax/Téléphone
Ref: PRO003 Vasque en laiton - bonde, trop-plein et filtre inclus
Forme ovale, finition martelé léger, bord plat
Longueur 51.5cm Largeur 40 cm Hauteur 17cm Profondeur int. 13.5cm
Prix : 405 € hors frais de livraison - Commande uniquement par Email/Fax/Téléphone
customizing@lezartizansdumonde.com - +41 (0)78 664 07 36 ``````````````````````
CODE PROMOTIONS EN COURS CHEZ NOS PARTENAIRES
Free Shipping. 180 Day Guarantee. Everyday Savings! Rugman.com Coupon Code ACJ10a -Save at Rugman Spend $500 save $25, Spend $750 save $50 and if you spend over $1250 save $100 Exp:10/01/09
Code CJBFCM08 $100 - save $5, $250 save $20, $500 save $50, $750 save $75, $1000 save $100,$1500 save $150, $2000 save $200 Exp 12/02/08
Special pricing on many of our most popular Artistic Creations, Home Décor, Sculptures, & Furniture now under $50 from Design Toscano
Save up to 80% off original catalog prices on first-quality Design Toscano overstock merchandise!
[About Peuple du Monde A.C.T.E.] [Adhésion VOYAGEURS] [Adhésion PROS & ARTISANS] [Statuts & adhésion PDF]
Paris – Zürich +41(0)78 757 13 44
Regensbergstrasse 120 CH-8050 Zürich Suisse
Membre de l'association Peuple du Monde ® loi 1901
déclarée le 25 Janvier 2002 Paris N°02/014900152641P
© 2004-2008 syl vie communication multimédia
Sites hébergés par 1 & 1 Internet Développé par syl vie © copyright 2004 2008 C.G.V. Conditions générales de vente [maj Sept. 2008] Réseau International d'artisanat Hasler Polano
TOUTE COMMANDE IMPLIQUE L'ENTIERE ADHESION AUX CONDITIONS DE VENTE SUIVANTES : 1 / Fabrication des articles :
Les articles de la gamme DINANDERIE présentés sur le site de vente en ligne leZartiZansdumonde.com sont fabriqués à la main, de façon artisanale et dans le respect du savoir-faire et des méthodes ancestrales.
Le délais de fabrication des articles dépend, en fonction du corps de métier :
- des commandes déjà en cours -> les commandes sont traitées par ordre d'arrivée
- du type d'article à réaliser -> suivant la difficulté de réalisation et le type de matériaux
- de la quantité souhaitée -> les commandes en quantité sont traitées en priorité
- des finitions à apporter -> suivant la difficulté de finition
S'agissant d'artisanat de qualité, les artisans ne travaillent pas "à la chaine", ne fabriquent pas dans l'urgence, et ne pouvent réduire les délais de fabrication sous aucun pretexte. Les artisans réalisent les commandes (payées) par ordre d'arrivée. Afin d'éviter tout impayé, les commandes sont réalisées par les artisans seulementaprès réception du règlement du client, sauf accord contraire mentionné sur le devis.
2 / Commandes & Règlements :
Tous les articles sont facturés hors taxes et peuvent être commandés en ligne, par téléphone, fax, Email ou courrier postale à l'exception des articles lourds et encombrant nécessitant un envoi par transitaire, et ne pouvant être commandé que par téléphone, fax Email ou courrier postale. S'agissant des commandes passées et réglées directement en ligne vous bénéficiez d'un délais de rétractation de 7 jours que vous pouvez exercer en envoyant votre demande d'annulation par Email à customizing@lezartizansdumonde.com et ce dans les 7 jours suivant votre commande. S'agissant d'achats au comptant ayant fait l'objet d'un devis préalable avec un délais de réflection de 15 jours, le droit de rétractation prend fin au moment du règlement du devis par l'acheteur. Pour toutes les commandes non réglées ou en attente de confirmation, vous bénéficiez d'un droit de réflection et de rétractation de 15 jours à compter de la date d'envoi de la proposition par le vendeur ou de la date du devis. Le droit de rétractation cesse au moment du règlement du devis par l'acheteur. Au delà des 15 jours et sans confirmation ni règlement du devis par l'acheteur, le vendeur considère la commande comme annulée.
² Devis hors taxes valable 15 jours à compter de la date d'envoi par Email, doit être retourné signé avec la mention "Bon pour accord".
* Règlement CB sécurisé €, sur Internet ou par téléphone, frais de gestion de 10% du total hors taxes à notre charge.
Paiement CB interface sécurisée SSL 128 bits [Module NITECH - APE 515J - SIRET FR16 40503763100026]
** Règlement par chèque € à l'ordre de Hasler Polano, Frais d'encaissement de 9€ à votre charge, livraison sous réserve des délais d'encaissement
du chèque de +/- 8 jours.
*** Règlement par virement € ou CHF à l'ordre de Hasler Polano, coordonnées IBAN en bas de page de votre devis. Frais bancaire à votre charge.
3 / Livraison & suivi des colis :
Zones de livraison :
Suisse*², France, Corse, DOM-TOM, Europe, USA* & Canada*.
*Zone de livraison internationale.
²Hors TVA et taxes de dédouanement (+ou- 10% suivant taux national en vigueur)
Expédition :
Les colis vous sont envoyés après reception de votre règlement, sous un délais moyen de 24h à 12 semaines, suivant les articles et le mode de livraison choisi : 24h à 4 jrs Via -> UPS & DHL et de 48h à 8 semaines via -> EMS Chronopost, Chronopost & SWISS POST. Un numéro de colis vous est transmis par Email afin de suivre votre envoi sur Internet.
Le réseau leZartiZansdumonde s'engage à mettre tout en oeuvre afin de faire livrer votre commande dans les délais les plus courts, et ce dès réception de votre commande. Pour ce faire nous faisont appel aux services d'entreprises professionnelles tel que EMS Chronopost, Chronopost, SwissPost, UPS Worldwide express, DHL Express, eux-même prestataires de services et donc seul responsable des livraisons. Les délais de livraison indiqués sur votre facture sont ceux publiés par le transporteur et ne sont donnés qu'à titre indicatif, aussi, les retards éventuels ne donnent pas le droit à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages et intérêts. Par ailleurs, nous vous rappelons que s'agissant d'importation, chaque envoi est soumis aux controles des douanes françaises et internationales, sans que nous puissions intervenir sur les délais ou l'avancement de ces controles. Nous attirons votre attention quant aux jours fériés et fêtes nationales à l'étranger, durant lesquels les artisans ne travaillent pas ou aménagent leurs horaires de façon spécifique, notamment durant la période du Ramadan au Maroc. Aussi, les délais de fabrication et d'envois des colis peuvent être allongés durant ces périodes, sans que nous puissions intervenir, ni être tenue pour responsable.
Jour fériés : au Maroc
Ramadan : du 01 septembre au 01 octobre 2008
Consultez les jours fériés dans le monde : http://www.ma.chronopost.com/web/fr/network/infos/days.jsp?countryInitials=M
4 / Les commandes concernant des articles fragiles font l'objet d'un traitement particlulier :
Les articles fragiles, lourd ou encombrant sont expédiés par avion ou transitaire, et sont soumis à un supplément "envoi spéciaux" de 152€ à 912€, servant à couvrir les frais de transport.
5 / Devis & Facturation : Nos devis sont valables 15 jours et sont gratuit, à l'exeption des devis effectués sur déplacement pour les chantiers Tadelakt. Nos articles sont facturés en Euro € ou en Franc Suisse CHF, hors TVA et hors taxes (Suisse : hors taxes de dédouanement, +/- 10% T.HT). Le montant des frais d'envoi est inclus dans les devis et factures. Toute commande en quantité, de même que les commandes émises par des Professionnelles font l'objet d'une réduction de 5% à 15% à notre discretion. Nous acceptons les règlements par virement (frais bancaire à vore charge), chèque (sous réserve d'encaissement +/- 8 jours, frais de 9€) et carte bleue (frais de gestion de 10% du total hors taxes à notre charge). Aucun minimum de commande n'est exigé.
Conditions générales de vente mis à jour le 08 Septembre 2008
[About Peuple du Monde A.C.T.E.] [Adhésion VOYAGEURS] [Adhésion PROS & ARTISANS] [Statuts & adhésion PDF]
 Paris - Zürich +41(0)78 757 13 44
Regensbergstrasse 120 CH-8050 Zürich Suisse Membre de l'association Peuple du Monde A.C.T.E. loi 1901
déclarée le 15 Janvier 2002 Paris N°02/014900152641P
© 2004-2008 syl vie communication multimédia
Sites hébergés par 1 & 1 Internet Développé par syl vie © copyright 2004 2008 |
|
|
